常见诉状样本一（道路交通事故人身损害赔偿纠纷）

民事起诉状

原告（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□县□村，身份证号码□。电话：□

被告一（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□县□村，身份证号码□。电话：□

被告二（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□县□村，身份证号码：□。电话：□

……

诉讼请求

1、判令被告一赔偿原告的医疗费□元、交通费□元、住宿费□元、误工费□元、营养费□元、护理费□元，计□元。

2、残疾赔偿金□元、精神抚慰金□元、被抚养人生活费□元。（待委托评残后最后再定）。

3、判令被告二承担连带赔偿责任。

事实与理由

□年□月□日□时，被告二（姓名）驾驶被告一（姓名）所有的货车（车号闽F-□）在□镇□路行驶时撞上原告，造成原告右足不全离断，现原告仍在住院治疗。该事故经交警认定被告二（姓名）负事故全部责任，两被告至今未支付任何费用。为此，原告根据法律及最高院司法解释，特向贵院提起诉讼，请求依法判决支持原告的诉求。

此致

          人民法院

具状人：（姓名）（签名）

□年□月□日    

常见诉状样本二（离婚纠纷）

民事起诉状

原告：（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□县□村，身份证号码□。电话：□

被告：（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□县□村，身份证号码□。电话：□

诉讼请求

　　１．请求法院依法判令原、被告离婚；
　　２．婚生子（女）（姓名）由原告抚养；
　　３．夫妻财产存款人民币□元依法分割。

事实和理由

原、被告于□年□月□日在□民政局登记结婚，同年□月□日生有一子（女）（姓名），由于婚前缺乏了解，感情基础不牢，婚后被告经常喝酒，殴打原告，对家庭生活不管不问，未对女儿尽过应有的职责和义务，导致原、被告感情不好。现原告对被告失望至极，无法继续共同生活，感情确已破裂。原告为维护自己的合法权益，依据《民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

         人民法院

具状人：（姓名）（签名）

□年□月□日    

常见诉状样本三（买卖合同纠纷）

民事起诉状

原告（姓名/企业名称），公民身份号码/企业组织机构代码：□，住所地□省□市□县□村。电话：□

法定代表人：（姓名），董事长。

被告（姓名/企业名称），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□县□村。公民身份号码/企业组织机构代码□，电话：□

诉讼请求

1、依法判令被告偿付货款□元整，并承担自□年□月□日起至还清欠款之日按每日千分之□计算的逾期付款违约金。

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

□年□月□日原告与被告签订了一份《□□□买卖合同》，合同约定，原告向被告提供□，价款□元。约定三个月内付清货款，如未按合同规定日期付款，按照未支付价款延期的每日千分之□偿付违约金。合同成立后，原告按约将合同标的物交付给被告，被告至今尚未支付货款。原告为维护自己的合法权益，依据《民事诉讼法》第108条的规定提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

        人民法院

附：1、诉状副本一份

    2、证据目录复印件及相应证据复印件各二组。

具状人：□□□□□有限公司（盖章）

法定代表人：（姓名）（签名） 

                                                 □年□月□ 

常见诉状样本四（劳务合同纠纷）

民事起诉状

原告：（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□镇□村，身份证号码□。电话：□

被告：（姓名/企业名称），公民身份号码/企业组织机构代码：□，住所地□省□市□县□村。电话：□

法定代表人：（姓名），董事长。

诉讼请求

1、判令被告即时支付拖欠原告的工资人民币□元；

2、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

原告于□年□月受雇于被告，从事车工工作。双方口头约定原告工资按计件计算，至□年□月□日止除生活借资外，被告还应支付原告工资共计人民币□元。此后，被告不予支付工资，原告向泉州市泉港区劳动争议仲裁委员会提出申诉，但劳动仲裁委员会于□年□月□日以被告没有办理营业执照为由，作出不予受理通知书。为此，特向贵院提起诉讼，望判如所求。

此致

         人民法院

附：1、诉状副本一份

    2、证据目录复印件及相应证据复印件各二组。

具状人：（姓名）（签名）

□年□月□日    

常见诉状样本五（提供劳务者受害责任纠纷）

民事起诉状

原告：（姓名），性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住所地□省□市□□镇□村，身份证号码□。电话：□

被告：（姓名/企业名称），性别，□年□月□日出生，民族□职业□，住泉州市泉港区□镇□村，身份证号码□。电话：□

诉讼请求

1、请求判令被告赔偿原告医疗费□元、交通费□元、误工费□元、护理费□元、营养费□元、住宿费□元，计□元。

2、请求判令被告赔偿原告伤残赔偿金（按具体伤残等级评定的标准确定）

事实和理由

□年□月，原告受被告的雇用，从事驾驶员工作。被告每月按原告载货的吨数计算工资，平均月工资约□元，双方未签订劳动合同，但已经形成事实劳动关系。□年□月□日上午9：00许原告照常上班运货，在搬运工人卸货过程中，原告不慎被□刺伤，原告当即被被告送往医院，经诊断原告的伤情为“□伤”。事发后，原告经与被告多次协商赔偿事宜无果，向□劳动仲裁委员会提出劳动仲裁申请，但□劳动仲裁委员会以被告没办营业执照不予受理，为了维护自身的合法权益，特诉至贵院，请求贵院判决如所求。

此致

        人民法院

附：1、诉状副本一份

2、证据目录复印件及相应证据复印件各二组。

具状人：（姓名）（签名）    

                                                 □年□月□日

常见诉状样本六（民间借贷纠纷）

民事起诉状

原告（姓名）,性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住□省□市□镇□村□组，身份证号码□。电话□

被告：（姓名）,性别，□年□月□日出生，民族□，职业□，住泉州市泉港区□镇□村□，身份证号码□。电话□

诉讼请求

1、请求判令被告归还借款人民币□元及银行同期存款利息。

2、判被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由

    原、被告系朋友关系，□年□月□日被告以资金紧缺为由向原告借款□元，有被告出具的借条为凭。之后，原告急需用钱，于□年□月间多次向被告催讨借款，被告均以各种理由推拖，至今尚欠原告借款□元。为维护自已的合法权益，根据《民事诉讼法》第108条向贵院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

         人民法院

附：1、诉状副本一份

    2、证据目录复印件及相应证据复印件各二组。

  具状人：（姓名）（签名）

                                                 □年□月□日

常见诉状样本七（租赁合同纠纷）

民事起诉状

原告：（姓名/企业名称），男/女,□年□月□日生，民族□，公民身份号码/企业组织机构代码□，住址□，联系电话□

被告：（姓名/企业名称），男/女□,年□月□日生，民族□，公民身份号码/企业组织机构代码□，住址□，联系电话□

诉讼请求

1、判令被告立即支付原告租金人民币       元及利息（自□年□月□日起至起诉之日止利息约为        元），并按中国人民银行公布的同期同类贷款利率（倍数）支付自起诉之日起至实际支付上述款项之日止的损失。

2、由被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由

被告（姓名/企业名称）于□年□月□日与原告就        签订租赁合同，约定租期自□年□月□日至□年□月□日。现被告自□年□月□日起未支付租金，经原告多方催讨未果。

据此，为维护原告的合法权益，依法向贵院提起诉讼，请求法院依法判决支持原告诉讼请求。

此致

          人民法院

附：1、诉状副本一份

    2、证据目录复印件及相应证据复印件各二组。

具状人：（姓名）（签名）

                                                    □年□月□日
常见诉状样本八（建设工程施工合同纠纷）

民事起诉状

原告：（企业名称），企业组织机构代码：□，住所地□省□市□县□村。电话：□

法定代表人：（姓名），董事长。

被告：（企业名称），企业组织机构代码：□，住所地□省□市□县□村。电话：□

法定代表人：（姓名），董事长。

诉讼请求

1、判令被告立即支付原告工程款人民币       元及利息（自□年□月□日起至起诉之日止利息约为        元），并按中国人民银行公布的同期同类贷款利率（倍数）（或合同约定计算标准）支付自起诉之日起至实际支付上述款项之日止的逾期付款违约金。

2、由被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由

被告（企业名称）于□年□月□日与原告就□□小区楼盘开发签订《□□小区主体工程建设工程施工合同》，约定工期自□年□月□日至□年□月□日，工程造价□元，按施工进度付款以及违约责任等。合同签订后，原告依约施工，但被告未按期支付工程款，至今仅支付工程款□元，尚欠工程款□元，经原告多方催讨未果。

据此，为维护原告的合法权益，依法向贵院提起诉讼，请求法院依法判决支持原告诉讼请求。

    此致

          人民法院

附：1、诉状副本一份

    2、证据目录复印件及相应证据复印件各二组。

具状人：□□□□□有限公司（盖章）

法定代表人：（姓名）（签名） 

                                                 □年□月□日

常见诉状样本九（上诉状）

民事上诉状

上诉人：（姓名/企业名称），男/女，□年□月□日生，民族□/国籍，公民身份号码/企业组织机构代码□，住址□，联系电话□

被诉人：（姓名/企业名称），男/女，□年□月□日生，民族□/国籍，公民身份号码/企业组织机构代码□，住址□，联系电话□

上诉人因□□□一案，不服□□□人民法院□年□月□日（□）□字第□号，现提出上诉。

上诉请求：依法写明二项内容：1、原审裁判主文是全部不服，还是哪一部分不服；2、说明请求目的是要求撤销原裁判，全部改变原审的处理决定，还是要求对原审裁定作部分变更。

上诉理由：针对原裁判、论证不服的理由（如原审认定事实错误的论证；确实性质不当的论证；对原判适用实体法不当的论证；对原审适用程序当的论证）

   综上所述说明□□□人民法院（或原审）所作的判决（或裁定）不当，特向你院上诉，请求搞撤销原判决（裁定）。给予依法改判（或重新处理）

此致

此致

          人民法院

附：本上诉状副本   份

上诉人：（姓名）（签名）

□年□月□日